法律咨询2026-08-07 14:42:54
{"content":"路瑶律师您好,我想咨询一下,我工作的建筑队在2023年5月和一个甲方签订了一份住宅项目的施工合同,约定2024年3月完工,但甲方在2023年10月突然要求变更施工方案,增加了地下室的建设内容,当时口头承诺会增加工程款,可现在项目快完工了,甲方却拒绝支付新增部分的费用,还说我们延误了工期要扣钱,这种情况我们该怎么维权?"}
路瑶
解答律师
陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份
路瑶律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。
这种事说白了就是甲方想赖账。你记住:**口头承诺在法律上很难直接拿来当证据**,但甲方要求变更施工方案是事实,工期延误也是因为甲方中途加地下室导致的,这锅不该你背。
**怎么解决?**
1. **先收集证据**——翻出所有跟甲方沟通变更方案的聊天记录、通话录音(只要没威胁对方就能用)、施工日志、会议纪要。哪怕有个微信消息说“地下室先干着,钱后面补”也算。
2. **发书面催告函**——用挂号信或快递(保留底单)给甲方,明确要求他确认新增工程款,并告知“工期延误是变更方案造成的,拒绝无理扣款”。
3. **如果对方还不认账**,直接去法院起诉,案由是“建设工程施工合同纠纷”。这类官司重点就是证明:
- 甲方确实要求变更了(你举证);
- 新增工程量的价款(找造价鉴定);
- 工期延误与甲方变更之间的因果关系(你施工日志里记着10月还在改图纸呢)。
**核心提醒**:别再信口头承诺,哪怕现在去补签个《变更洽商记录》或者《补充协议》都行。实在不行,就先停工保全证据,不然甲方反咬你延误工期,你更被动。
推荐咨询
{"question":"我遇到了债务纠纷,对方欠我3万元货款一直不付,有合同和送货单。这种情况能直接起诉吗?还是需要先调解?"}
王明锦李波律师,我想问问,上个月我在郊区的公路上正常行驶,被一辆突然变道的大货车剐蹭了,我的车左侧车门受损严重,当时大货车司机说私了,给了我两千块钱,但是现在我去修车发现费用要五千多,我还能找对方赔偿吗?
李波许建树律师,我2023年8月在一家装修队做水电工,当时签了劳动合同说月薪6000,每月15号发工资。但最近三个月老板都拖欠工资,每次问都说再等等。我想申请劳动仲裁,您能告诉我流程吗?
许建树{"question":"武翠平律师,您好!我和丈夫结婚5年,他在我老家的县城经营一家小餐馆,去年开始经常以进货为由晚归,最近我发现他手机里有和其他女性的暧昧聊天记录,还偷偷给对方转账,累计有3万多。我们有一个3岁的女儿,现在我想离婚,想咨询一下这种情况财产怎么分割,女儿的抚养权我能争取到吗?"}
武翠平路瑶
建设工程与合同纠纷专家
执业地区陕西省-西安市
累计帮助199+人
咨询动态
1天前债务人
{"question":"我遇到了债务纠纷,对方欠我3万元货款一直不付,有合同和送货单。这种情况能直接起诉吗?还是需要先调解?"}
王明锦 律师已解答1天前交通肇事知识
李波律师,我想问问,上个月我在郊区的公路上正常行驶,被一辆突然变道的大货车剐蹭了,我的车左侧车门受损严重,当时大货车司机说私了,给了我两千块钱,但是现在我去修车发现费用要五千多,我还能找对方赔偿吗?
李波 律师已解答1天前合同诉讼
许建树律师,我2023年8月在一家装修队做水电工,当时签了劳动合同说月薪6000,每月15号发工资。但最近三个月老板都拖欠工资,每次问都说再等等。我想申请劳动仲裁,您能告诉我流程吗?
许建树 律师已解答1天前婚姻法解读
{"question":"武翠平律师,您好!我和丈夫结婚5年,他在我老家的县城经营一家小餐馆,去年开始经常以进货为由晚归,最近我发现他手机里有和其他女性的暧昧聊天记录,还偷偷给对方转账,累计有3万多。我们有一个3岁的女儿,现在我想离婚,想咨询一下这种情况财产怎么分割,女儿的抚养权我能争取到吗?"}
武翠平 律师已解答