法律咨询2026-08-05 14:34:22

{"question":"我是一家装修公司的负责人,2023年7月我们和业主签订了一份家庭装修合同,约定装修总价20万,工期3个月。但是在施工过程中,业主不断提出修改意见,导致工期延误了2个月,现在业主拒绝支付剩余的5万工程款,还要求我们赔偿他的损失。我们多次协商都没有结果,这种情况我们可以起诉业主吗?需要准备哪些证据?","scenario":"家庭装修合同纠纷"}

潘明强

解答律师

陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份

潘明强律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。

这种事说白了,就是业主用“改来改去”当借口,想把尾款赖掉。**定性:业主不断提修改意见导致工期延误,这属于业主单方变更合同,你们可以主张工期顺延,尾款他必须付;他没权利扣钱,反过来还要求赔偿更是无理取闹。** **怎么解决:** 直接起诉没问题,但关键得靠证据说话。建议你马上收集这几样东西: 1. **书面/聊天记录**:业主每次提修改意见的微信、短信、会议纪要,证明是他在改,不是你们拖。 2. **合同+补充协议**:原始合同里工期条款,以及你们针对修改意见签的任何书面确认(哪怕没签,也要有他发来的修改清单)。 3. **施工日志/照片**:按时间线记录每个节点,证明你们在正常施工,只是等他确认修改才停。 4. **催款记录**:你们发过的催款函、聊天记录,证明他明确拒绝支付尾款。 起诉时主要诉求:要求他付清5万尾款,并承担逾期付款利息,你们不用赔他损失。如果他对修改意见不认账,那就更简单——他没证据证明你们违约。这类**家庭装修合同纠纷**,法院一般会保护按合同施工的一方,别怕。

推荐咨询