法律咨询2026-08-01 10:18:05
我工作的建筑队去年和一家开发商签了建工合同,负责一个商业综合体的主体施工,合同约定按进度付款,但现在工程已经完成了70%,对方只付了30%的工程款,导致我们无法支付工人工资,这种情况我们能停工吗?会不会承担违约责任?

曹栋
解答律师
陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份
曹栋律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。
哎,这种事确实头疼。先说结论:**可以停工,而且大概率不用承担违约责任。**
原因很简单:按建筑行业惯例和《民法典》第526条,开发商没按合同进度付够钱,属于“先违约”,你作为施工方就有权中止施工。何况你们已经垫资干到70%,他才给30%,这明显是对方资金链出问题了,逼你停工是无奈之举。
**怎么解决?**
第一步:立刻发一份**书面催告函**(要留证据,比如微信记录+快递单),明确要求他在7天内补足欠款,否则你将暂停施工。
第二步:如果他依然不付,你就合法停工,同时通知他“因你方长期拖欠工程款,我方被迫停工,工期顺延,一切损失由你方承担”。
第三步:如果他还拖着,建议你尽快去当地**住建局**或**劳动监察大队**投诉,因为这已经涉及农民工工资问题了,政府会介入。
注意:千万别直接口头说“不干了”就跑路,走正规程序才能避免被反咬违约。另外,你们的合同里有没有“禁止停工条款”?如果有,那就要看具体措辞,但一般来说,对方严重违约在先,法院也会支持你停工。
**关键词**:建筑工程纠纷、施工合同违约、工程款拖欠、停工索赔、农民工工资保障。
推荐咨询
{"question":"我遇到了债务纠纷,对方欠我3万元货款一直不付,有合同和送货单。这种情况能直接起诉吗?还是需要先调解?"}
王明锦李波律师,我想问问,上个月我在郊区的公路上正常行驶,被一辆突然变道的大货车剐蹭了,我的车左侧车门受损严重,当时大货车司机说私了,给了我两千块钱,但是现在我去修车发现费用要五千多,我还能找对方赔偿吗?
李波许建树律师,我2023年8月在一家装修队做水电工,当时签了劳动合同说月薪6000,每月15号发工资。但最近三个月老板都拖欠工资,每次问都说再等等。我想申请劳动仲裁,您能告诉我流程吗?
许建树{"question":"武翠平律师,您好!我和丈夫结婚5年,他在我老家的县城经营一家小餐馆,去年开始经常以进货为由晚归,最近我发现他手机里有和其他女性的暧昧聊天记录,还偷偷给对方转账,累计有3万多。我们有一个3岁的女儿,现在我想离婚,想咨询一下这种情况财产怎么分割,女儿的抚养权我能争取到吗?"}
武翠平
曹栋
建工合同、合同纠纷专家
执业地区陕西省-西安市
累计帮助388+人
咨询动态
1天前债务人
{"question":"我遇到了债务纠纷,对方欠我3万元货款一直不付,有合同和送货单。这种情况能直接起诉吗?还是需要先调解?"}
王明锦 律师已解答1天前交通肇事知识
李波律师,我想问问,上个月我在郊区的公路上正常行驶,被一辆突然变道的大货车剐蹭了,我的车左侧车门受损严重,当时大货车司机说私了,给了我两千块钱,但是现在我去修车发现费用要五千多,我还能找对方赔偿吗?
李波 律师已解答1天前合同诉讼
许建树律师,我2023年8月在一家装修队做水电工,当时签了劳动合同说月薪6000,每月15号发工资。但最近三个月老板都拖欠工资,每次问都说再等等。我想申请劳动仲裁,您能告诉我流程吗?
许建树 律师已解答1天前婚姻法解读
{"question":"武翠平律师,您好!我和丈夫结婚5年,他在我老家的县城经营一家小餐馆,去年开始经常以进货为由晚归,最近我发现他手机里有和其他女性的暧昧聊天记录,还偷偷给对方转账,累计有3万多。我们有一个3岁的女儿,现在我想离婚,想咨询一下这种情况财产怎么分割,女儿的抚养权我能争取到吗?"}
武翠平 律师已解答