{"question":"刘金玉律师您好，我是一名施工队的负责人，2023年5月和甲方签订了一份建设工程合同，约定2024年1月完工。但甲方在2023年10月突然要求变更施工方案，增加了工程量，却不肯签订补充协议，也不支付额外的工程款。现在工程已经延期，甲方还说要扣我们的违约金。这种情况我们该怎么办？"}

这事儿说白了，甲方单方面变更方案、增加工程量又不给钱，是典型的“先违约”。你工期延误的责任在甲方，他反过来要扣你违约金，法律上站不住脚。 **建议你马上做三件事：** 1. **固定证据**——把甲方要求变更的聊天记录、会议纪要、录音、邮件等全保存好，证明是他主动提出变更，你当时就要求签补充协议但他拒绝。 2. **发书面催告函**——用快递或者微信留痕，明确告知甲方：因你方变更导致工期必须顺延，额外费用需按实结算，若再扣违约金我方将索赔延期损失。 3. **暂缓施工但别停工**——如果增加部分不签协议、不付款，你可以书面通知暂停该项变更内容的施工，但原合同范围内的活继续干，避免被反咬“擅自停工”。 **法律依据**：民法典第777条、第803条明确，发包人变更要求导致工期延误的，承包人有权顺延工期、索赔费用。甲方不签协议、不付款，反而要扣你违约金，法院大概率会驳回他的请求。 **风险提示**：如果你们合同里写了“变更必须书面确认”，那对方的“口头变更”或“单方通知”可能无效，你要特别注意别被绕进去。建议尽快咨询当地建设工程律师，帮你起草一份正式律师函，效果更好。