{"question":"我是一家房地产开发公司的法务，2022年10月，我们公司与一家建筑公司签订了建设工程施工合同，约定工程总价为5000万元。但在施工过程中，建筑公司以材料价格上涨为由，要求增加工程款。我们认为合同中已经约定了固定总价，不同意增加。现在建筑公司停工了，我们想知道这种情况下我们应该如何处理？是否可以要求建筑公司承担停工造成的损失？"}

这种事说白了，就是你们签了固定总价合同，那建筑公司因为材料涨价想加钱，法律上很难站住脚。材料价格上涨属于市场风险，除非合同里明确约定可以调价，或者有证据证明涨价幅度达到“情势变更”的程度（比如涨了30%以上且无法预见），否则法院一般不会支持。 **怎么解决？** 1. **先发书面催告函**：马上给建筑公司发函，明确要求他们在合理期限内（比如7天）复工，否则按合同约定追究停工违约损失。快递选EMS留好底单。 2. **固定证据**：把停工现场拍照、录像，让监理出书面记录，同步收集你们因停工造成的损失单据（比如延期交房违约金、贷款利息、人工窝工费）。 3. **走法律程序**：如果对方继续停工，直接起诉要求解除合同、赔偿损失。法院大概率会认定他们违约，你们可以主张停工期间的直接损失（比如管理人员工资、设备租赁费）和间接损失（比如逾期交付的违约金）。 **注意点**：虽然固定总价合同对你们有利，但也要看下合同里有没有“材料价格波动超过一定比例可以调整”的条款。如果没有，大胆要求对方承担损失，别怂。 （关键词：建设工程施工合同纠纷、固定总价合同、停工损失索赔、情势变更认定）