法律咨询2026-07-31 08:31:42

{"question":"我是一家装修公司的员工,我们公司去年承接了一个办公室装修项目,合同约定工期3个月,结果因为甲方频繁变更设计,导致工期延误了2个月,现在甲方要扣我们工程款,说我们违约,这种情况我们能起诉甲方吗?"}

王建平

解答律师

陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份

王建平律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。

这种事可以直接起诉甲方,原因很简单:合同工期延误的锅不在你们,在于甲方频繁变更设计。根据《民法典》第803条,发包人(甲方)未按约定提供图纸或变更设计,导致工期延误的,应当顺延工期,并承担停工、窝工等损失。甲方自己改来改去,反过来还要扣你们工程款,属于典型的“自己违约却倒打一耙”。 **怎么解决:** 1. **先固定证据**:把甲方所有变更设计的书面通知、微信聊天记录、会议纪要、设计变更单都整理好,尤其是能证明“变更导致工期延误”的日期和内容。 2. **发正式函告**:以公司名义给甲方发一封《工期顺延及费用索赔函》,明确要求顺延工期2个月,并保留索赔额外费用(如人工、材料涨价)的权利。 3. **协商不成直接起诉**:如果甲方坚持扣款,直接去项目所在地法院起诉,主张甲方支付工程款并赔偿损失。诉讼时效是3年,从你们知道权利被侵害那天算起,别拖。 **友情提示**:装修工程纠纷常见于“设计变更”“工期延误索赔”这类场景,关键看谁先违约。你们公司稳赢,但记得别超诉讼时效。

推荐咨询