法律咨询2026-07-30 13:03:43
{"content":"袁华君律师,我想咨询一下,我工作的建筑公司去年和甲方签订了一份办公楼建设合同,约定今年6月交付,但甲方提供的施工图纸存在问题,导致工程无法按计划进行,现在甲方反而要求我们承担逾期责任,我们该怎么应对?"}
袁华君
解答律师
陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份
袁华君律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。
这事的核心是:**甲方提供的图纸有问题,导致工期没法推进,责任在甲方,不是你们**。根据《民法典》第803条,发包人(甲方)没提供合格图纸,造成工期延误,你们有权要求顺延工期,还能索赔损失。
**怎么应对?**
1. **立刻固定证据**:把所有甲方给的不合格图纸、你们发的书面催告函、会议纪要、现场照片、停工通知等全部整理好,最好有签收记录或邮件。
2. **发正式函件**:以书面形式(建议用EMS或挂号信)通知甲方,明确说明“因图纸问题导致无法施工,要求甲方限期提供合格图纸,并顺延工期”,同时保留追索窝工费、设备租赁费的权利。
3. **别轻易认错**:如果甲方派监理或发函追究你们逾期,直接书面回复“图纸缺陷是根本原因,我方无责”,并附上证据。
4. **必要时候**:甲方不配合,可以申请工程鉴定或直接起诉,法院大概率会支持你们。
**关键词提醒**:这类**建筑合同纠纷**里,**施工图纸问题**是典型的**甲方责任**,**工期延误责任**认定关键看证据。**建筑公司维权**时要果断,别被对方气势压住。
推荐咨询
{"question":"我遇到了债务纠纷,对方欠我3万元货款一直不付,有合同和送货单。这种情况能直接起诉吗?还是需要先调解?"}
王明锦李波律师,我想问问,上个月我在郊区的公路上正常行驶,被一辆突然变道的大货车剐蹭了,我的车左侧车门受损严重,当时大货车司机说私了,给了我两千块钱,但是现在我去修车发现费用要五千多,我还能找对方赔偿吗?
李波许建树律师,我2023年8月在一家装修队做水电工,当时签了劳动合同说月薪6000,每月15号发工资。但最近三个月老板都拖欠工资,每次问都说再等等。我想申请劳动仲裁,您能告诉我流程吗?
许建树{"question":"武翠平律师,您好!我和丈夫结婚5年,他在我老家的县城经营一家小餐馆,去年开始经常以进货为由晚归,最近我发现他手机里有和其他女性的暧昧聊天记录,还偷偷给对方转账,累计有3万多。我们有一个3岁的女儿,现在我想离婚,想咨询一下这种情况财产怎么分割,女儿的抚养权我能争取到吗?"}
武翠平袁华君
建设工程与合同纠纷专家
执业地区陕西省-西安市
累计帮助194+人
咨询动态
1天前债务人
{"question":"我遇到了债务纠纷,对方欠我3万元货款一直不付,有合同和送货单。这种情况能直接起诉吗?还是需要先调解?"}
王明锦 律师已解答1天前交通肇事知识
李波律师,我想问问,上个月我在郊区的公路上正常行驶,被一辆突然变道的大货车剐蹭了,我的车左侧车门受损严重,当时大货车司机说私了,给了我两千块钱,但是现在我去修车发现费用要五千多,我还能找对方赔偿吗?
李波 律师已解答1天前合同诉讼
许建树律师,我2023年8月在一家装修队做水电工,当时签了劳动合同说月薪6000,每月15号发工资。但最近三个月老板都拖欠工资,每次问都说再等等。我想申请劳动仲裁,您能告诉我流程吗?
许建树 律师已解答1天前婚姻法解读
{"question":"武翠平律师,您好!我和丈夫结婚5年,他在我老家的县城经营一家小餐馆,去年开始经常以进货为由晚归,最近我发现他手机里有和其他女性的暧昧聊天记录,还偷偷给对方转账,累计有3万多。我们有一个3岁的女儿,现在我想离婚,想咨询一下这种情况财产怎么分割,女儿的抚养权我能争取到吗?"}
武翠平 律师已解答