{"question":"周学涛律师您好，我是一家建筑公司的项目经理。我们公司2023年5月和一家房地产开发商签订了一份建设工程施工合同，约定我们负责承建一个住宅小区的主体工程。但在施工过程中，开发商多次变更设计，导致我们的工期延误，成本增加。现在开发商不仅拒绝支付额外的工程款，还要求我们承担工期延误的违约责任。我想咨询一下，这种情况下我们应该如何维护自己的合法权益？"}

这事说白了，开发商多次变更设计导致工期延误和成本增加，责任在对方，不是你们施工方的错。根据《民法典》和建设工程纠纷的司法实践，设计变更属于发包人单方行为，造成的工期延误和额外费用，开发商必须承担，根本无权反过来要你们赔违约金。 **怎么解决？** 1. **立刻固定证据**：把所有设计变更的书面通知、会议纪要、变更图纸、往来邮件、停工记录、实际增加的施工成本明细（比如人工、材料、机械租赁）全部整理好。尤其是能证明这些变更不是你们主动要求的证据。 2. **发书面函件催告**：以公司名义给开发商发一份《工程联系函》或《索赔意向书》，明确告知：因设计变更导致工期顺延，并附上额外费用清单，要求对方限期确认并支付。如果对方签收，就是后续有利证据。 3. **别轻易停工**：除非你们合同里明确约定“变更超过一定幅度可停工”，否则擅自停工反而可能被对方反咬一口。建议一边继续施工、一边走索赔程序。 4. **最后一步走诉讼或仲裁**：如果开发商继续耍赖，直接起诉要求支付工程款及利息，并确认工期顺延、他们承担违约责任。法院对这种“变更设计又不认账”的案子，基本都会支持施工方。 **关键提醒**：这种“建设工程施工合同纠纷”里，**工期延误索赔**和**设计变更**是核心，别被对方带节奏。你们公司现在最该做的是找专业律师梳理证据，顺便把合同里关于设计变更、签证变更的条款再仔细过一遍，看看有没有约定“必须书面确认才生效”这种坑。