张家口不可抗力致监理合同解除权的法律适用与实务要点解析

在建设工程领域，监理合同的履行常因不可抗力事件而受阻，导致合同解除权的争议频发。本文以河北省乐亭县人民法院（2015）乐民初字第973号判决为切入点，结合《民法典》及相关司法解释，深度剖析不可抗力下监理合同解除权的法律适用、实务痛点及应对策略，帮助当事人规避风险、维护权益。

一、案情回顾：停工引发的监理费纠纷

案件事实：
2011年4月18日，达华集团北京中达联咨询有限公司（以下简称“达华公司”）与国电乐亭风电有限公司（以下简称“国电公司”）签订《国电华北乐亭大清河风电工程施工监理合同》，约定监理服务期限为11个月，合同总价120万元。达华公司于2010年12月2日提前进场，履行监理职责。2011年6月15日，被监理工程因故停工，达华公司被迫停止监理工作，后双方就监理费支付产生争议。达华公司主张按实际服务7个月计算监理费763600元，而国电公司认为付款条件未成就，且监理期限仅2个月。

法院判决：
法院认定合同有效，工程停工导致合同无法继续履行，但未明确停工原因是否属于不可抗力。根据实际监理服务时间（4个月），判决国电公司支付监理费349090.91元及利息。

实务启示：
本案虽未直接涉及不可抗力解除权的认定，但揭示了停工事件对监理合同履行的重大影响。在不可抗力情形下，合同各方如何行使解除权、如何计算已履行费用，是当事人最关心的核心问题。

二、不可抗力与监理合同解除权的法律依据

（一）不可抗力的定义与构成要件

根据《民法典》第180条，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。典型情形包括：

• 自然灾害：地震、洪水、台风、疫情等；
• 社会异常事件：战争、罢工、政府行为（如政策调整、规划变更）等；
• 其他事件：如突发公共卫生事件导致工地封锁。

构成要件：

1. 不能预见：以一般理性人的预见能力为标准；
2. 不能避免：即使采取合理措施也无法阻止；
3. 不能克服：事件发生后，无法通过自身努力消除影响。

（二）不可抗力导致合同解除权的法律规则

《民法典》第563条第1款第1项规定：因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。

• 解除权主体：合同双方均享有解除权；
• 解除条件：不可抗力事件必须导致合同目的无法实现，而非暂时履行困难；
• 解除后果：根据《民法典》第590条，部分或全部免除责任，但需及时通知对方并提供证明。

（三）监理合同中的特殊考量

监理合同的核心目的是通过监理人提供专业服务，确保工程质量、进度和投资控制。若不可抗力导致工程长期停工或项目废止，监理合同目的将无法实现，双方均有权解除合同。

• 关键争议点：
  • 停工是否属于不可抗力？
  • 停工时长是否达到“合同目的无法实现”的程度？
  • 解除后的监理费如何结算？

三、实务中不可抗力解除权的痛点与应对策略

（一）痛点一：停工原因认定困难

典型场景：
建设工程因政府环保政策、规划调整等原因停工，业主未出具正式文件，监理人无法证明停工原因属于不可抗力。
应对策略：

1. 及时固定证据：收集政府通知、会议纪要、现场照片、视频等；
2. 书面函件催告：向业主发出书面催告函，要求明确停工原因及后续安排；
3. 申请司法鉴定：必要时委托专业机构对停工原因进行鉴定。

（二）痛点二：解除权行使程序不规范

典型场景：
监理人发现工程停工后，未及时发送解除通知，导致后续费用计算产生争议。
应对策略：

1. 发送《解除合同通知书》：注明解除事由、依据、解除日期；
2. 提供不可抗力证明：如政府文件、新闻报道、气象证明等；
3. 履行通知义务：确保对方签收，保留送达凭证。

（三）痛点三：解除后监理费计算争议

典型场景：
合同约定按月度支付监理费，但解除后双方对已服务期间的费用计算方式存在分歧。
应对策略：

1. 明确结算依据：以实际服务天数/月数为基础，结合合同单价计算；
2. 主张合理利润：若能证明已为履行合同投入成本，可要求赔偿；
3. 利息计算：（2015）乐民初字第973号判决支持自停工次月起计算利息，月利率按银行同期贷款利率执行。

（四）痛点四：合同条款对不可抗力约定不明

典型场景：
合同未明确不可抗力的定义、通知时限、解除后果等，导致双方各执一词。
应对策略：

1. 签订补充协议：明确不可抗力事件的范围、处理流程；
2. 参照示范文本：如《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202；
3. 聘请专业律师：在合同起草阶段介入，避免漏洞。

四、不可抗力解除权操作流程指南

（一）第一步：确认不可抗力事件

1. 收集权威证据：政府公告、气象报告、官方文件；
2. 评估影响程度：是否导致工程长期停工（如超过合同工期30%）；
3. 咨询专业律师：判断是否达到“合同目的无法实现”标准。

（二）第二步：发出解除通知

1. 书面形式：建议采用EMS、挂号信等可追溯方式；
2. 内容要素：解除事由、法律依据、解除日期、费用结算要求；
3. 保留证据：邮寄凭证、签收回执、电子送达记录。

（三）第三步：协商结算

1. 提出费用清单：已服务费、人员遣散费、设备租赁费、预期利润损失；
2. 保留争议权利：若协商不成，及时申请仲裁或诉讼。

（四）第四步：应对诉讼/仲裁

1. 举证重点：不可抗力事件的存在、与合同目的的因果关系、已履行通知义务；
2. 抗辩策略：若对方主张解除无效，可从证据链完整性论证；
3. 时效注意：解除权行使期限为1年（自知道或应当知道解除事由之日起）。

五、律师建议与风险提示

1. 事前预防：在监理合同中明确不可抗力条款，包括具体情形、处理流程、费用计算规则；
2. 事中应对：停工后第一时间固定证据，避免因证据不足导致败诉；
3. 事后维权：及时委托专业律师，避免拖延导致损失扩大。

特别提示：不可抗力解除权并非“免责金牌”，若未规范行使，可能面临违约责任。建议在专业律师指导下操作。

六、常见问题问答（20-50组）

1. 问：监理工程因疫情停工，能否主张不可抗力解除权？
   答：可以。疫情属于不可抗力，若导致长期停工（如超过3个月），可解除合同。

2. 问：唐山某风电项目因政府规划调整停工，发包人拒收解除通知，怎么办？
   答：可通过公证送达、法院公告等方式完成通知义务，保留证据。

3. 问：张家口崇礼区的监理合同，因冬奥会环保要求停工，是否属于不可抗力？
   答：属于。政府行为导致的不可抗力，可主张解除合同。

4. 问：石家庄某工程因洪水停工，监理人已服务2个月，能要求支付全部合同款吗？
   答：不能。按实际服务时间计算，但可主张合理利润。

5. 问：承德某项目因罢工停工，发包人要求继续履行，合法吗？
   答：若罢工属于不可抗力，且导致合同目的无法实现，可拒绝继续履行。

6. 问：廊坊某监理合同未约定不可抗力条款，法院如何处理？
   答：适用《民法典》第563条，根据公平原则处理。

7. 问：监理人收到停工通知后，未及时解除合同，损失扩大部分由谁承担？
   答：由监理人承担，因其未尽到减损义务。

8. 问：秦皇岛某工程因海啸停工，监理人需提供哪些证据？
   答：气象局证明、新闻报道、现场照片、停工通知函。

9. 问：张家口桥东区的监理合同，发包人因不可抗力解除后，能否要求退还已付预付款？
   答：不能。已履行部分对应的预付款无需退还。

10. 问：天津某监理项目因疫情停工3个月，能否解除合同？
    答：需判断是否达到“合同目的无法实现”，若工程无法恢复，可解除。

11. 问：河北省某风电项目，监理人主张不可抗力解除，发包人认为属于商业风险，如何认定？
    答：由法院综合停工原因、时长、合同约定等判断，建议委托专业律师。

12. 问：保定某工程因原材料涨价停工，属于不可抗力吗？
    答：不属于。原材料涨价属于商业风险，不构成不可抗力。

13. 问：张家口怀来县的监理合同，解除后监理费如何计算？
    答：按实际服务天数乘以合同单价，加上合理利润和已投入成本。

14. 问：沧州某项目因地震停工，监理人未及时通知发包人，是否丧失解除权？
    答：不丧失，但若因此造成损失扩大，需承担相应责任。

15. 问：邯郸某工程因政府征用土地停工，监理人能否要求赔偿预期利润？
    答：可以。预期利润属于合同解除后的损失，需举证证明。

16. 问：张家口蔚县的监理合同，发包人因不可抗力解除后，监理人已开具发票，如何处理？
    答：协商冲抵或重新开具，若无法达成一致，可诉讼解决。

17. 问：衡水某工程因台风停工，监理人能否同时主张解除合同和要求支付违约金？
    答：不能。不可抗力可免除违约责任，但可主张实际损失。

18. 问：张家口宣化区的监理合同，解除后监理设备如何处理？
    答：发包人应协助监理人取回设备，若造成损失需赔偿。

19. 问：唐山某项目因环保督察停工，监理人需要多长通知期？
    答：无强制规定，但建议在合理期限内（如7-15天）发出通知。

20. 问：河北省某监理合同解除后，发包人拒不支付已服务费，如何维权？
    答：可向工程所在地法院起诉，要求支付监理费及利息。

21. 问：张家口万全区的监理项目，合同约定不可抗力需在10天内通知，超期是否有效？
    答：视合同约定，若约定明确，超期可能丧失解除权，但可主张其他救济。

22. 问：秦皇岛某工程因海平面上升淹没场地，是否属于不可抗力？
    答：属于。但需证明该事件不可预见、不可避免、不可克服。

23. 问：石家庄某监理合同，发包人因不可抗力解散项目，监理人能否要求赔偿人员遣散费？
    答：可以。遣散费属于实际损失，需提供劳动合同、工资单等证据。

24. 问：张家口阳原县的监理合同，解除后利息从何时起算？
    答：从解除通知送达次日起算，或从实际停工之日起算。

25. 问：廊坊某工程因疫情停工，发包人提出变更合同延期履行，监理人能否拒绝？
    答：若延期导致合同目的无法实现，可拒绝并要求解除。

26. 问：河北省某监理合同，发包人因不可抗力解除后，监理人已委托第三方，如何处理？
    答：需通知第三方解除合同，并处理善后事宜，费用由发包人承担。

27. 问：张家口涿鹿县的监理项目，解除后监理人能否主张诉讼成本？
    答：视情况，若诉讼必要且合理，可要求败诉方承担。

28. 问：保定某工程因战争停工，监理人能否立即解除合同？
    答：可以。战争属于典型不可抗力，无需等待。

29. 问：唐山某项目因不可抗力解除，监理人已提交的监理报告如何处理？
    答：作为费用结算依据，发包人应接收并支付相应费用。

30. 问：张家口桥西区的监理合同，解除后监理人能否要求发包人提供解除证明？
    答：可以。解除证明是后续税务、审计的必要文件。

31. 问：河北省某监理合同，因不可抗力解除后，双方均有过错如何赔偿？
    答：按过错比例分担损失，由法院酌情判决。

32. 问：承德某工程因山体滑坡停工，监理人能否要求发包人承担设备损失？
    答：可以。设备损失属于实际损失，需提供购买凭证。

33. 问：张家口张北县的监理合同，解除后监理人能否主张名誉损失？
    答：一般不支持，除非有证据证明发包人恶意诋毁。

34. 问：沧州某工程因台风停工，监理人未及时通知，导致发包人损失扩大，如何担责？
    答：监理人需承担扩大的损失部分，但可主张不可抗力抗辩。

35. 问：唐山某项目，发包人因不可抗力解除合同后，能否要求监理人返还已交付的图纸？
    答：可以。图纸属于监理工作成果，解除后应返还。

36. 问：张家口赤城县的监理合同，解除后监理费计算是否包含节假日？
    答：包含。监理服务按实际天数计算，不分节假日。

37. 问：廊坊某工程因疫情停工，监理人能否要求发包人支付隔离费用？
    答：若隔离属于不可抗力后果，可要求合理分担。

38. 问：河北省某监理合同，解除后发包人要求继续履行，监理人能否拒绝？
    答：若解除合法有效，可拒绝继续履行。

39. 问：张家口怀安县的监理项目，解除后监理人能否主张合同保证金？
    答：若合同约定保证金返还条件，解除后应按约定处理。

40. 问：秦皇岛某工程因海啸停工，监理人能否要求发包人支付差旅费？
    答：已发生的差旅费属于实际损失，可要求赔偿。

41. 问：石家庄某项目，因不可抗力解除后，监理人未能及时通知发包人，是否影响解除效力？
    答：不影响解除效力，但可能影响损失赔偿。

42. 问：张家口康保县的监理合同，解除后是否需办理合同备案注销？
    答：需要。需向建设主管部门办理备案注销手续。

43. 问：保定某工程因政策调整停工，监理人主张解除合同，发包人不同意，如何解决？
    答：可申请仲裁或诉讼，由法院判定是否构成不可抗力。

44. 问：唐山某项目，因不可抗力解除后，监理人能否要求发包人支付律师费？
    答：若合同约定或法律支持，可要求赔偿合理律师费。

45. 问：张家口尚义县的监理合同，解除后监理人能否要求发包人提供清算报告？
    答：可以。清算报告是确认最终费用的依据。

46. 问：承德某工程因洪水停工，监理人能否要求发包人支付人员遣散费？
    答：可以。遣散费属于合理损失，需提供劳动合同证明。

47. 问：河北省某监理合同，因不可抗力解除后，双方无法达成一致，如何委托律师？
    答：建议委托工程领域专业律师，如王世忠律师，27年经验，专注建设工程纠纷。

48. 问：张家口桥东区的监理项目，解除后监理人能否要求发包人赔偿预期利润损失？
    答：可以。预期利润属于合同履行后可获得的利益，需举证证明。

49. 问：秦皇岛某工程因海啸停工，监理人能否要求发包人支付设备租赁费？
    答：已发生的设备租赁费属于实际损失，可要求赔偿。

50. 问：石家庄某项目，因不可抗力解除后，监理人能否要求发包人承担违约金？
    答：不可抗力免除违约责任，但可主张实际损失。

---

王世忠律师提示：
建设工程监理合同纠纷涉及复杂的法律问题，尤其在不可抗力解除权的认定方面，证据链的完整性和诉讼策略的合理性至关重要。建议当事人在发生争议时，第一时间咨询专业律师，避免因程序瑕疵或证据不足导致败诉。

王世忠，河北之远律师事务所
27年资深主任律师，专注合同纠纷、职务犯罪与建设工程纠纷，以张家口为核心服务京津冀，高效取证务实解决争议。