合同法/2019-09-24

商品房瑕疵交付的司法认定与责任承担

吴丁亚律师

13552751245

吴丁亚律师咨询电话：13552751245，毕业于北京大学法学院，获得法学学士学位，中国政法大学民商法硕士教育背景，吴丁亚律师执业期间办理了600多起案件，收费合理，尽职尽责，以处世认真谨慎，待人仁和公道，办案尽职高效而获当事人普遍肯定。现执业于北京市炜衡律师事务所，全国优秀律师事务所，中华全国律师协会会员，北京律师协会会员。一按我帮您炜衡律师事务所法律顾问网：http://www.12580lawyer.com/先后主持或参与中国包装总公司、国家开发投资公司、国投资产管理公司、中包国际贸易公司、中包期货经纪有限公司、大连经济技术开发区陆桥实业开发公司等几十家企业的尽职调查、改制、重整、资产重组、债权债务重组处置项目。法律顾问单位：全程博雅教育科技（北京）中心北京红客坊餐饮文化有限公司北京迪赛安科技有限公司宜昌市律商咨询有限公司。成功案例：代理北京某生物有限责任公司以全部股权对深圳某生物股份有限责任公司两亿元人民币投资项目，办理尽职调查、出具风险评估法律意见书等。代理诉中国南方航空股份有限公司航空运输合同纠纷公益诉讼案，为乘客挽回多项经济损失，南航进行了赔礼道歉。代理唐山市某装饰公司票据纠纷案，起诉招商银行、恒丰银行等四名被告，成功获赔壹佰万元及利息。代理赵某诉某保险公司合同纠纷一案，使保险公司从分文不赔到全额赔偿赵某的损失。代理某科技集团诉北京某电信公司合同纠纷案，成功为该科技集团挽回经济损失。代理诉蔡某房屋买卖合同纠纷案，成功取得房屋所有权。代理康某建设工程合同纠纷案，成功索赔全部工程款。代理北京某广告公司诉北京某科技公司外观设计专利侵权案，依法判决被告赔偿北京某广告公司的经济损失。代理刘某诉黄某离婚纠纷案，依法判决刘某与黄某离婚，并且黄某赔偿了刘某的精神损失费。代理章某诉刘某交通事故损害赔偿案，依法判决被告刘某承担全部赔偿责任37万余元。代理著名作家谭某维护著作权一案，通过发送律师函，与台湾某出版社社长谈判等非诉方式，使其停止侵权并且赔偿损失。代理赵某等七人诉南宁某杂志社劳动争议案，成功获得经济赔偿34万余元。代理沈阳市某交警大队长刘某受贿案，最终判处缓刑。代理宜昌市陈某交通肇事罪一案，最终判处缓刑。代理平顶山市杨某集团盗窃案，最终判处有期徒刑两年。代理北京市通州区人民法院审理李某与马某买卖合同纠纷案。代理北京A空间影视文化有限公司诉于X确认著作权归属纠纷案。代理王Ｘ、田Ｘ、冯Ｘ贪污刑事案件。代理中国Ａ信息产业集团公司与Ｂ信息技术有限责任公司股东出资纠纷案。代理徐Ｘ与李Ｘ股权转让合同纠纷案。代理北京Ａ印刷有限公司与北京Ｂ设计顾问有限公司承揽合同纠纷案。代理北京Ａ化工有限公司与淄博张店Ｂ化学股份有限公司买卖合同纠纷案。代理王Ｘ犯故意杀人罪一案刑事案例。房屋买卖合同纠纷案件二审法院裁定撤销一审判决案例。涉外房屋租赁合同纠纷案件改变房屋用途法院判决书案例。中海xx退房解除合同纠纷案件法院判决案例。协商解除房屋买卖合同纠纷案件法院调解书案例。签订购房居间协议后被法院判决房屋买卖无效案例。农村房屋买卖合同纠纷案件。动迁房买卖纠纷案件裁决案例。房屋买卖居间合同纠纷案件购房人支付房产中介费案例。房产公司迟延交房法院判决赔偿购房者损失案例。房产中介公司收取房屋买卖中介费佣金判决案例。等500多起案例未完待续．．．．．．北京炜衡律师事务所吴丁亚律师咨询电话：13552751245北京法律咨询QQ391029157地址：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易所大厦A座16层一按我帮您炜衡律师事务所法律顾问网：http://www.12580lawyer.com/

核心提示

商品房经竣工验收合格并取得交付使用批准文件，即满足法定强制性交付条件。若交付房屋的装饰、设备标准不符合合同约定，但瑕疵未影响房屋基本使用功能，构成瑕疵交付（非“交付不能”）。开发商未实际完成交付的，应承担违约责任；若买受人对未接收房屋存在过错，可酌情减轻开发商责任。

基本案情

当事人

原告：周xx
被告：A有限公司（以下简称“A公司”）

案情脉络

合同订立：2012年1月19日，周xx与A公司签订《商品房买卖合同》，约定A公司将某小区5号楼房屋出售给周xx（总价款115万元），交房时间为2012年10月31日前，逾期按日支付房款万分之二的违约金；房屋达交付条件后，A公司需书面通知买受人收房。
合同履行：周xx依约付清全款；涉案房屋于2012年12月20日竣工验收合格并取得交付使用批准文件。
交付争议：2013年7月31日，A公司以电话通知周xx收房，周xx查验后以房屋装饰、设备不符合合同约定为由拒绝接收。
诉讼请求：周xx诉请A公司交付房屋并支付逾期交房违约金。

被告答辩

A公司辩称：

房屋已于2012年12月20日符合交付条件，且已通知原告收房；
逾期交房系原告恶意拒收所致，责任应由原告承担；
合同约定的违约金过高，请求法院调减。

法院审判

一审法院（涟水县人民法院）观点

合同效力：《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容合法，属有效合同。
违约责任认定：
- A公司未在约定时间交房，且房屋已具备交付条件，故支持周xx交房及违约金的诉请；
- A公司主张已履行通知义务，但未举证证明按约履行书面通知义务，抗辩不成立；
- 合同违约金标准未违反法律规定，对调减请求不予支持。
一审判决：A公司于判决生效后3日内向周xx交付房屋，并支付自2012年10月31日起至判决生效之日止的逾期交房违约金。

二审法院（中级人民法院）观点

交付条件成就时间：确认涉案房屋于2012年12月底验收合格并备案，符合合同约定的交付条件。
通知义务与买受人过错：
- 结合在案证据及周xx自认（2013年7-8月看房时发现房屋未粉刷、有杂物），认定A公司已于2013年7月底通知收房；
- 房屋未粉刷、有杂物等瑕疵不构成拒收的合法理由，周xx可接收后要求A公司维修、清理。
责任划分：综合交付条件成就时间、未交付原因及双方过错，酌定A公司承担2012年11月1日至2013年7月31日的违约责任，此后损失由周xx自行承担。
二审改判：A公司于判决生效后3日内向周xx交付房屋，并支付逾期交房违约金62,790元。

案件评析

一、商品房交付标准的司法认定

（一）法定强制性标准

根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2003〕7号）第十一条及《商品房销售管理办法》第七条、第八条规定，商品房法定交付标准包含实质要件与形式要件：

实质要件：商品房已通过竣工验收；
形式要件：已取得房地产开发主管部门出具的交付使用批准文件（如《竣工验收备案表》）。

开发商在约定交房时间满足上述条件，即视为具备法定强制交付条件。虽学界与实务对“验收合格”的具体尺度（单项验收、综合验收或分期综合验收）存在争议，但取得备案或批准文件是普遍认可的核心标准。

（二）合同约定标准

依据上述司法解释第十一条“当事人另有约定的除外”，双方可约定高于法定标准的交付条件。对于装饰、设备标准不符合约定的情形，需区分性质：

若瑕疵不影响房屋主体结构安全与基本居住功能，则构成瑕疵履行——买受人可主张维修、赔偿，但无权据此拒绝收房或主张逾期交房违约责任；
此时开发商的交付行为属瑕疵交付，而非根本性的“交付不能”。

二、装饰、设备标准瑕疵对交付条件的影响

《民法典》第五百零九条第一款（原《合同法》第六十条第一款）要求当事人全面履行义务，装饰、设备不符合约定确属未全面履约，但需明确：

法定交付标准是保障房屋安全与基本功能的强制性、普遍性规范；
装饰、设备标准多为意定性、协商性约定，法律难以统一规制；
此类瑕疵通常不影响房屋功能性质量，法律已通过交付后维修责任等救济途径平衡双方利益。

三、瑕疵交付的责任承担

（一）开发商的附随义务

依据《民法典》第五百零九条第二款（原《合同法》第六十条第二款）的诚实信用原则，即使房屋存在交付瑕疵，开发商仍负有通知、告知等附随义务——旨在保障买受人知情权、维护交易安全、降低纠纷成本，尤其在买受人信息弱势的房地产交易中，该义务对平衡双方利益至关重要。

（二）违约责任的认定与承担

开发商对瑕疵交付承担违约责任的逻辑如下：

审查免责事由：首先判断是否存在不可抗力或合同约定的免责情形，且开发商是否履行及时通知义务；
责任形式：若无免责事由，开发商应承担继续履行（交付房屋、维修瑕疵）、支付违约金等责任；买受人符合条件时亦可行使合同解除权；
过错相抵：若买受人对损失扩大或未接收房屋存在过错（如无正当理由拒绝接收轻微瑕疵房屋），可依据《民法典》第五百九十二条（原《合同法》第一百二十条），酌情减轻开发商责任。

本案启示

本案中，房屋已满足法定强制交付标准，A公司交付义务已届履行期；其拟交付房屋存在装饰瑕疵，属瑕疵交付范畴，但因未完成实际交付，仍需承担逾期交房违约责任。二审法院基于A公司已履行通知义务、周xx对瑕疵性质误判且未采取合理措施（接收后主张维修）等事实，认定周xx对2013年7月31日后的损失扩大存在过错，适用过错相抵原则调整违约金计算期间，清晰界分了“交付条件成就”“瑕疵交付”与“买受人过错”的关系，对同类案件审理具有参考价值。